|
1 |
1989.08.16 |
Ponuka na dobrovoľný výkup nehnuteľnosti na Jeruzalemskej ulici pod hrozbou vyvlastnenia
 Ponuka |
|
|
2 |
1989.08.30 |
Stavoinvesta Bratislava - Vec: Zaslanie kúpnej zmluvy na podpis
Dokument |
|
|
3 |
1989.10.19 |
Rozhodnutie o zrušení práva užívania bytu na Jeruzalemskej ulici vykúpeného v dôsledku sanácie a ďalšej výstavby mesta
Rozhodnutie |
|
|
4 |
1990.05.14 |
Okresný národný výbor v Nových Zámkoch - Vec: Riešenie sťažnosti súvisiacej s asanáciou rodinného domu pre hromadnú výstavbu sídliska Západ 1. stavba Nové Zámky
Dokument |
|
|
5 |
1990.05.28 |
Mestský národný výbor v Nových Zámkoch - Odstúpenie žiadosti o anuláciu výkupnej zmluvy
Dokument |
|
|
6 |
1990.06.29 |
Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave - Prešetrenie podania vo veci zrušenia kúpno-predjnej zmluvy
Dokument |
|
|
7 |
1990.09.05 |
Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave - Prešetrenie podania na ministra spravodlivosti vo veci zrušenia kúpno-predjnej zmluvy
Dokument |
|
|
8 |
1990.11.07 |
Stavoinvesta Bratislava - Vec: Vrátenie úhrady za výkup nehnuteľnosti
Dokument |
|
|
9 |
1991.??.?? |
Dotazník, ktorý rozdávali v novozámockej nemocnici s cieľom zapojiť personál do výstavby luxusných bytov a rodinných domov pre zdravotníkov na Andovskej ulici.
Dotazník |
|
|
10 |
1991.01.01 |
Castrum Novum: Mesto Nové Zámky vypisuje verejnú anonymnú súťaž na urbanisticko-architektonické riešenie obytného súboru ZÁPAD-l. v N. Zámkoch. Termín ukončenia súťaže je 30.8. 1991. Cena za víťažný návrh je Kčs 50 000,-
Inzerát |
|
|
11 |
1991.08.14 |
Mestský úrad Nové Zámky - Vec: odmietnutie vydania nehnuteľnosti z důvodu že Mesto neodstúpilo od zámeru komplexnej bytovej výstavby
Dokument |
|
|
12 |
1992.07.14 |
Mesto Nové Zámky - Vec: Odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Nových Zámkoch zo dňa 17.6.1992 ktoré zaviazalo Mesto NZ vydať nehnuteľnosti původnému vlastníkovi
Dokument |
|
|
13 |
1993.08.05 |
Najvyšší súd SR - Rozsudok o zrušení rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 5. novembra 1992, ktorý zmenil rozsudok Okr. súdu v Nových Zámkoch z 29. mája 1992 a to tak, že žalobu zamietol.
Dokument |
|
|
14 |
1993.12.16 |
Mesto Nové Zámky - Odvolanie voči rozsudku Okresného súdu v Nových Zámkoch zo dňa 1. novembra 1993 ktorý rozhodol že Mesto NZ je povinné vydať nehnuteľný majetok pôvodným majiteľom
Dokument |
|
|
15 |
1994.03.02 |
Krajský súd v Bratislave - Rozsudok, ktorým súd potvrdzuje rozsudok Okr. súdu v NZ zo dňa 1. novembra 1993, ktorým zaviazal Mesto NZ aby vydal nehnuteľnoť pôvodnému majiteľovi.
Dokument |
|
|
16 |
1994.09.06 |
Naše novosti: Sme cenovo prístupní. Rozhovor s A. Volšíkom z fy Prospect
Článok |
|
|
17 |
1996.05.14 |
Naše novosti: TJ Štart na ceste do I. ligy
Článok |
|
|
18 |
1997.05.27 |
Castrum Novum: Sídlisko Západ - Nové Zámky object C1-32 b.j. Byty do osobného vlastníctva a prevádzkové priestory pre podnikateľskú činnosť. Inzerát fy Prospect
Článok |
|
|
19 |
1997.08.06 |
Szabad Újság: Száz Ildikó, Otthon, drága otthon! Lakások kulcsra, hitelre is!
Cikk |
|
|
20 |
1997.11.07 |
Šport: Urýchli inzultácia rekonśtrukciu haly? Hádzanári NZ musia odohrať zápas 50km od svojej haly
Článok |
|
|
21 |
1998.05.06 |
Castrum Novum: Firma Prospect s. r. o. je dodávateľom 38 bj. bl. C-l. Jej konateľ Ing. Alexander Volšík nám ochotne poskytol nasledovný rozhovor.
Článok |
|
|
22 |
1998.06.17 |
Szabad Újság: Száz Ildikó, ZŰRÖK A KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK KÖRÜL. Ez megígérte, az befizetett rá, de továbbra sem lakik...
Cikk |
|
|
23 |
2000.01.10 |
Castrum Novum: Slávnostné otvorenie športovej haly Milénium, významná spoločenská a politická udalosť v Nových Zámkoch DIELO SÚDRŽNOSTI / Primátor Ondrej Csanda: „Žiadna samospráva sa nedostane do povedomia ľudí, ak niečo nevykoná pre mesto..."
Článok, 2000-01-11 Článok |
|
|
24 |
2000.01.13 |
Šport: Nové Zámky budú žalovať SZH
Článok |
|
|
25 |
2000.02.28 |
Naše Novosti: Nové! 9-bytový dom s garážami. Termín začatia výstavby 3/2000. Záujemcovia sa už môžu informovať. Inzerát fy Prospect
Článok, 2000-03-20 Inzerát NN |
|
|
26 |
2002.10.07 |
Riaditeľ novozámockého SOU Ing. Gejza Pischinger: "Ja dlhy nerobím !" [R] / Angelika Holomáňová.
Naše novosti : Týždenník pre okresy Nové Zámky, Komárno a Levice. - Naše novosti : Nové Zámky. - ISSN 2448/2000, Roč.42, č.40 (2002), s.2 |
|
|
27 |
2002.12.16 |
Ing. Gejza Pischinger primátorom mesta Nové Zámky [R] / Květa Halásová ; Gejza Pischinger.
Naše novosti : Týždenník pre okresy Nové Zámky, Komárno a Levice. - Naše novosti : Nové Zámky. - ISSN 2448/2000, Roč.42, č.50 (2002), s.1 |
|
|
28 |
2003.02.17 |
My Naše novosti: Prešetrujú úver mesta z konca roka. Primátor vypovedal zmluvu o prevádzke „šiatra“ - pivárne na námestí
Článok |
|
|
29 |
2003.06.04 |
Új Szó: Késik a lakások átadása. Az érsekújvári polgármester szerint a jogosultak e héten megkapják a kulcsokat
Cikk |
|
|
30 |
2003.09.25 |
Új Szó: Ossa - új név a piacon. Cégünk az idei évtől már nemcsak a Gipsol márka forgalmazója
Cikk |
|
|
31 |
2005.02.23 |
Új Szó: Az intelligens városért és régióért. Érsekújvárott, a Nyugat II lakótelepen további 248 bérlakás építését tervezik
Cikk |
|
|
32 |
2006.10.17 |
Castrum Novum: Rozhovor s A. Volšíkom z fy Prospect. Teraz je stav taký, že pre mesto až tak veľa zákaziek nerobíme. Väčšina našej činnosti v spolupráci s mestom bola na výstavbe sídliska Západ, kde 80% či už nájomných bytov alebo bytov do osobného vlastníctva postavila naša firma. Žiaľ, toho času sa na tomto sídlisku ďalej nestavia. Za posledné štyri roky sme podali na mesto niekoľko žiadosti, aby sine vo výstavbe mohli pokračovať. Na začiatku tohto roka sme aj boli mestom oslovení a v spolupráci s nami mesto pripravilo aj podklady na ďalšiu výstavbu sídliska Západ.
Článok |
|
|
33 |
2007.02.27 |
Zastupiteľstvo MSZ. Návrh postupu prípravy realizácie obytného súboru Západ II. – I. etapa
Návrh |
|
|
34 |
2008.01.14 |
My Naše novosti: Prezident Štartu rezignoval. Alexander Volšík už nie je prezidentom hádzanárskeho klubu TJ Štart Nové Zámky.
Článok |
|
|
35 |
2008.01.18 |
Podpísaná zmluva medzi rakúskym podnikateľom a primátorom mesta Ing. Pischingerom. Tento dokument nikdy nebol zverejnený.
Článok v CN zo dňa 28.01.2008 |
|
|
36 |
2008.10.07 |
Új Szó: Százhatvan új lakást építenek Érsekújvárban. Ünnepélyes alapkőletétel a Nyugat II. lakótelepen
Cikk |
|
|
37 |
2008.10.13 |
My Naśe novosti: Andovská: Na novom sídlisku pribudnú ďalśie byty - zatiaľ iba na predaj
Článok |
|
|
38 |
2008.10.18 |
Castrum Novum: Firma Prospect s. r. o. je dodávateľom 38 bj. bl. C-l. Jej konateľ Ing. Alexander Volšík nám ochotne poskytol nasledovný rozhovor.
Článok |
|
|
39 |
2009.05.18 |
Kauza - projekt fotovoltickej elektrárne v Nových Zámkoch / [autor] (vass), Ľubica Juríková, Juraj Kisely, Karol Suchan, Jozef Török, Gejza Pischinger. - Argumentácia okolo plánovanej fotovoltickej elektrárne / (vass).
Nitrianske noviny = Naše novosti : MY. - ISSN 1335-8375, Roč. 49/17, č. 20 (2009), s. 5.In: Nitrianske noviny = Naše novosti : MY. - ISSN 1335-8375, Roč. 49/17, č. 21 (2009), s. 4.In: Castrum Novum : týždenník občanov mesta Nové Zámky : az Érsekújvári polgárok Hetilapja ; 29,6 cm, Roč. XIX, č. 24 (2009), s. 2-3. |
|
|
40 |
2009.06.29 |
Odpoveď na článok Primátor: Nové Zámky pevnosťou maďarskej menšiny, zverejnený v Našich novostiach / Gejza Pischinger, primátor mesta Nové Zámky.
Nitrianske noviny = Naše novosti : MY. - ISSN 1335-8375, Roč. 49/17, č. 26 (2009), s. 5. |
|
|
41 |
2010.04.13 |
Na zasadnutí MsZ bola v bode 16 diskutovaná výstavba MVE v lokalite Zúgov. Poslanci prijali uznesenie o vyvolaní zmeny územného plánu čím de facto dali zelenú výstavbe. Pred záverečným hlasovaním Mgr. Berta navrhol zorganizovať míting s občanmi mesta. Podporili ho: Margita Berényiová, Zoltán Berta, Jozef Istenes, Peter Mészáros, Péter Nagy, Tibor Pischinger, Dénes Száraz, Jozef Török. Za uznesenie ako celok hlasovali: Margita Berényiová, Helena Bohátová, László Forró, Jana Garajová, Pavol Hudák, Peter Hudák, Jozef Istenes, Ľubica Juríková, Marián Karvaj, Juraj Kisely, Dušan Kollár, Dušan Legény, Ladislav Marenčák, Peter Mészáros, Péter Nagy, Štefan Pétery, Tibor Pischinger, Richard Schwarz, Karol Suchan, Dénes Száraz, Jozef Török, Jaromír Valent, Štefan Veršeghy
Zápisnica z MsZ Bod 16 Uzn. č. 464/130410, Hlasovanie č. 20 |
|
|
42 |
2011.05.23 |
My Naše novosti: Dvadsať mesiacov museli čakať na zateplenie stavby. Rekonštrukciu ZŠ Nábrežná realizuje fy Prospect.
Článok |
|
|
43 |
2011.09.02 |
Čiastková zmluva Mesto NZ-Prospect s.r.o. k Návrhu zmluvy o budúcej zmluve o dielo Obytný súbor Západ II-1. Etapa, Nové Zámky 1. SO-02 - Obytný dom A - SO-02.1 - 8 b.j. sekcia A Byty 548,467 Eur, Obch. priestory 168,348 Eur 2. SO-02 - Obytný dom A - SO-02.5 - 8 b.j. sekcia E Byty 548,467 Eur, Obch. priestory 167,485 Eur Zmluvná pokuta 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania odovzdania diela, 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úhrady faktúry. Začatie diela : 09/2011 Ukončenie diela: 12/2012
Čiastková zmluva |
|
|
44 |
2011.10.24 |
Čiastková zmluva č. 6 Mesto NZ-Prospect s.r.o. Obytný súbor Západ II-1. Etapa, Nové Zániky 1. SO-02 — Obytný dom A - SO-02.2 - 15 b.j. sekcia B Byty 761,599 Eur Obch. priestory: 163,621 Eur 2. SO-02 - Obytný dom A - SO-02.3 - 8 b.j. sekcia C Byty: 548,457 Eur Obch. priestory: 169,603 Eur 3. SO-02 - Obytný dom A - SO-02.4 - 15 b J, sekcia D Byty: 761,599 Eur Obch. priestory: 162,967 Eur Začatie diela : 11/2011 Ukončenie diela: 5/2013
Čiastková zmluva |
|
|
45 |
2011.10.26 |
Új Szó: Új bérlakások építését tervezik Érsekújvárban. Nagy az érdeklődés az ingatlanok iránt
Cikk |
|
|
46 |
2012.02.16 |
Čiastková zmluva č. 8 Mesto NZ-Prospect s.r.o.
Čiastková zmluva |
|
|
47 |
2012.02.16 |
Čiastková zmluva č. 7 Mesto NZ-Prospect s.r.o.
Čiastková zmluva |
|
|
48 |
2012.07.24 |
Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve č.7 Mesto NZ-Prospect s.r.o.
Dodatok |
|
|
49 |
2012.07.24 |
Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve č.8 Mesto NZ-Prospect s.r.o.
Dodatok |
|
|
50 |
2012.11.23 |
Zverejnenie Zoznamu uchádzačov o mestské nájomné byty - sídlisko Západ II
Zoznam |
|
|
51 |
2014.09.02 |
My Naše Novosti: Stavbári opäť nepohli prstom. Čakanie na rozhodnutie ÚVO vo veci odvolania voči súťaži v ktorej vyhrala fy Prospect.
Článok |
|
|
52 |
2014.12.15 |
Otokar Klein zložil primátorský sľub na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v Nových Zámkoch. V tomto období malo podľa svedectva jeho príspevku z 22.5. 2021 dôjsť "k prvým rokovaniam s „kupcami“ o mimosúdnej dohode v kauye Holotovho domu. Pre komplikovanú právnu situáciu a prehnané nároky „kupcov“ na odškodné k dohode neprišlo." K rokovaniam samotným O. Klein nedostal žiadny mandát od zastupiteľstva, ani o nich zastupiteľstvo nikdy neinformoval.
FB príspevok O. Kleina z 22.5.2021 |
|
|
53 |
2015.09.16 |
Uznesenie z 8. zasadnutia MsZ NZ dňa 16.9.2015 č. 123/160915 bod 18) o vypísaní VOS na parcely A, B, C na Andovskej ulici v NZ. Začiatok kauzy "Súkromný rezort miesto mestských nájomných bytov na Andovskej ulici"
Video 4/6. od 15:57 Návrh uznesenia č. 123/160915 bod 18 |
|
|
54 |
2015.10.26 |
Verejná obchodná súťaž - nehnuteľnosť - Andovská - Lokalita A, B. C o výmere cca 2600 m2 kazda za min. cenu 55,22 €/m2. S podmienkou začatia stavby do 18 mes. a ukončením stavby do 36 mes. OVS neúspešne - neboli podané žiadne ponuky.
OVS_A, Oznámenie o výsledku VOS A, VOS_B, Oznámenie o výsledku VOS B, VOS C, Oznámenie o výsledku VOS C |
|
|
55 |
2016.04.15 |
Verejná obchodná súťaž - nehnuteľnosť - Andovská - Lokalita A, B, C o výmere cca 2600 m2 každá. S podmienkou začatia stavby do 18 mes. a skončenia do 24 mes od začatia. Všetky tri OVS neúspešné - neboli podané žiadne ponuky.
VOS A, Vyhodnotenie VOS A, VOS B, Vyhodnotenie VOS B, VOS C, 2016-05-24 Vyhodnotenie VOS C |
|
|
56 |
2016.06.15 |
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 54/150616 bod A/20 o vyhlásení VOS na predaj pozemkov na Andovskej o výmere cca 13380 m2 na základe žiadosti PharmDr. Peter Lojko MBA o odkúpenie pozemku za účelom vybudovanie záhradných bytových domov s parkoviskami aj prístupovými cestami
Video 3/4 od 1:07:00 Návrh na uznesenie |
|
|
57 |
2016.06.23 |
VOS na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku na Andovskej ulici v Nových Zámkoch o výmere cca 13380 m2. Minimálna navrhovaná cena: 25,-€/m2. VOS neúspešná
VOS, 2016-07-14 Vyhodnotenie VOS |
|
|
58 |
2016.06.30 |
Vyhlásenie VOS - nehnuteľnosť na ul. Andovská, Nové Zámky - Lokalita A, B, C o vymere cca 2600 m2. Minimálna kúpna cena: 25,- €/m2. S podmienkou začatia stavby do 18 mes. a skončenia do 36 mes. OVS neúspešná - neboli podané žiadne ponuky.
VOS A, Vyhodnotenie VOS A, VOS B, 2016-09-08 Vyhodnotenie VOS B, VOS C, Vyhodnotenie VOS C |
|
|
59 |
2016.08.22 |
My/Naše novosti: Mesto chce rozšíriť sídlisko Západ. Hľadá investorov
Článok |
|
|
60 |
2016.10.06 |
VOS na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parc. č.1918/223 k.ú. NZ zastavané plochy a nádvoria o výmere 13,380 m2 na Andovskej ulici v Nových Zámkoch. Minimálna navrhovaná cena: 25,-€/m2. Víťazný uchádzač PROSPECT spol. s r. o. s cenou 26,10 €/m2 spolu za sumu 349 218,-€
VOS, 2016-10-26 Zápisnica, 2016-11-15 Vyhodnotenie VOS, 2016-12-07 Kúpna zmluva |
|
|
61 |
2016.10.07 |
Vyhlásenie VOS na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti pozemku (A, B. C) každý o výmere cca 2600 m2 formou zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a následne kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kupujúci vybuduje na predmetnej nehnuteľnosti stavebné objekty v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže. Kúpna cena, najmenej 25,-€/m2. S podmienkou začatia stavby do 18 mes. a skončenia do 36 mes. Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná, nakoľko na predmetnú nehnuteľnosť v predpísanom čase a predpísaným spôsobom neboli podané žiadne ponuky.
VOS, 2016-10-29 Zapisnica, 2016-11-15 Vyhodnotenie VOS |
|
|
62 |
2017.03.13 |
Odovzdanie zariadenia pre Seniorov Astra.
Článok |
|
|
63 |
2017.07.18 |
Vyhlásenie VOS na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov na Andovskej ulici (lokalita A, B, C) každý o výmere cca 2600 m2 formou zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a následne kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kupujúci vybuduje na predmetnej nehnuteľnosti stavebné objekty v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže. S podmienkou začatia stavby do 18 mes. a skončenia do 36 mes. Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná, nakoľko na predmetnú súťaž v predpísanom čase a predpísaným spôsobom neboli podané žiadne ponuky
VOS, 2017-08-04 Vyhodnotenie OVS |
|
|
64 |
2017.08.22 |
Odovzdanie staveniska na sídlisku Západ II. pre obytný blok B, kde pribudne ďalších 43 bytov. Po rokoch sa na výstavbu podarilo získať dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Fotogaléria, 2017-09-24 My/Naše novosti, 2017-10-02 My/Naše novosti |
|
|
65 |
2017.08.24 |
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 212/240817 o vyhlásení OVS na predaj pozemku 5000m2 na Andovskej ulici.
Video 1/1 od 1:17:30, Návrh na uznesenie |
|
|
66 |
2017.08.31 |
Verejná obchodná súťaž na predaj pozemku o výmere cca 5000 m2 na Andovskej ulici. S podmienkou začatia stavby do 18 mes. a skončenia do 36 mes. Bola podaná jedna ponuka a vítazným uchádzačom je: IMMO-MEM s. r. o. Komárno s vysúťaženou kúpnou cenou: 30,33 €/m2.
VOS, 2017-09-22 Vyhodnotenie OVS, 2017-09-18 Zápisnica, 2017-09-18 Kúpna zmluva |
|
|
67 |
2018.08.23 |
Petícia proti výstavbe Obytného parku ROYAL a s ním súvisiacou výstavbou parkovacích a odstavných plôch cestných vozidiel na Andovskej ulici v Nových Zámkoch
Petícia č. 7/2018 |
|
|
68 |
2018.10.12 |
Watson.sk: Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2 pozemok?
Článok |
|
|
69 |
2019.01.?? |
Watson.sk: Primátor ešte v januári v najväčšej tichosti vyviazal spriazneného developera z povinnosti platiť zmluvnú pokutu za meškajúcu stavbu
2019-07-14 Článok |
|
|
70 |
2019.03.11 |
Rozhodnutie Mesta Nové Zámky - stavebného úradu č.2887-ES/1736/2018/195/IB ktorým navrhovateľovi, spoločnosti IMMO-MEM, s.r.o. povolil využívanie územia a umiestnenie stavby „Bytový komplex SOHO RESIDENCE“ Andovská ulica, Nové Zámky, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 1918/227, 1918/2, 1918/220, 1918/228, k. ú. Nové Zámky. |
|
|
71 |
2019.04.17 |
Pripomienky obyvateľov Jeruzalemskej ul. k návrhu zmien územného plánu č. 1. Obyvatelia nesúhlasia so zmenou územného plánu Urbanistického obvodu č. 16 Andosvká dolina časť 16-31, 16-04, 16-30, 16-05 sífdelného útvaru Mesta NZ s paitimi nadzemnými podlažiami. |
|
|
72 |
2019.05.23 |
Plus 7 dní: Rozsudok Okresného súdu NZ voči exprimátorovi Gejzovi Pischingerovi a býv. prednostovi P. Ághovi päť rokov nepodmienečne a náhrada spôsobenej škody pri vyplácaní "zlatých padákov"
Clanok |
|
|
73 |
2019.05.24 |
Watson.sk: Ďalšia novozámocká stavebná firma v problémoch... Razia Národnej kriminálnej agentúry v sídle stavebnej firmy Prospect
Clanok |
|
|
74 |
2019.07.03 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020190927 na sumu 149 907,23 EUR
za riadne zazmluvnené práce podľa zmluvy o dielo (Technická vybavenosť). Úhrada: Čiastočne 13.09.2019 (105 837,40 EUR) a zvyšok 22.11.2019 (44 069,83 EUR), oboje z účtu štátnej pokladnice. Celkové omeškanie: 77 dní. Okresný súd omeškanie s úhradou tejto faktúry zohľadnil pri výpočte predĺženia termínu dokončenia diela a znížil zmluvnú pokutu mesta. V samostatnom konaní Prospect úspešne uplatnil nároky z omeškania s úhradou tejto faktúry |
|
|
75 |
2019.07.11 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020190941 na sumu 43 364,76 EUR o vykonaní terénnych úprav – likvidácii navážok zeminy a náletových drevín zo staveniska (Dom B). Faktúra nebola zaplatená a stala sa predmetom súdnych sporov. |
|
|
76 |
2019.07.11 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020190942 na sumu 9 839,87 EUR;
za Stavebné práce naviac – murivo DT základy (Dom B). Išlo o práce naviac vykonané bez písomného dodatku, ktoré boli zaznamenané v stavebnom denníku. Faktúra nebola zaplatená a stala sa predmetom súdnych sporov. Okresný súd pohľadávku zamietol, Prospect sa neodvolal – zamietnutie je tým právoplatné a Prospect za túto faktúru nedostane zaplatené. |
|
|
77 |
2019.07.11 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020190943 na sumu 117 831,18 EUR za Stavebné práce naviac – základy a stavebná časť (Dom B). Išlo o práce naviac vykonané bez písomného dodatku, ktoré boli zaznamenané v stavebnom denníku. Faktúra nebola zaplatená a stala sa predmetom súdnych sporov. Okresný súd pohľadávku zamietol, Prospect sa neodvolal – zamietnutie je tým právoplatné a Prospect za túto faktúru nedostane zaplatené. |
|
|
78 |
2019.07.11 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020190944 na sumu 58 356,00 EUR
za Stavebné práce naviac – zemné práce (Dom B). Išlo o práce naviac vykonané bez písomného dodatku, ktoré boli zaznamenané v stavebnom denníku. Faktúra nebola zaplatená a stala sa predmetom súdnych sporov. Okresný súd pohľadávku zamietol, Prospect sa neodvolal – zamietnutie je tým právoplatné a Prospect za túto faktúru nedostane zaplatené. |
|
|
79 |
2019.08.12 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020191038 na sumu 48 168,83 EUR
za Stavebné práce na diele Dom B. Úhrada: 22.11.2019 (48 168,83 EUR) z účtu štátnej pokladnice. Celkové omeškanie: 38 dní. Okresný súd omeškanie s úhradou tejto faktúry zohľadnil pri výpočte predĺženia termínu dokončenia diela a znížil zmluvnú pokutu mesta. V samostatnom konaní Prospect úspešne uplatnil nároky z omeškania s úhradou tejto faktúry |
|
|
80 |
2019.10.?? |
Fy Prospect s.r.o. podala na Okresnú prokuratúru v NZ podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Mesta Nové Zámky pri predaji pozemku parc. č. 1918/227 spoločnosti IMMO - MEM, s.r.o., pretože sa domnievala, že dodatkami 1 a 2 došlo k zmene podmienok VOS za ktorých bola mestským zastupiteľstvom schválená. |
|
|
81 |
2019.10.16 |
Okresný súd NZ zastavil konanie v právnej veci navrhovateľa: Mesto NZ proti odporcovi: PROSPECT spol. s r.o. o nariadenie neodkladného opatrenia - vypratanie a opustenie staveniska, nakoľko vzal navrhovateľ návrh na nariadenie neodkladného opatrenia späť z dôvodu, že medzičasom odpadli dôvody na jeho nariadenie.
Uznesenie_5Cb-84-2019.pdf |
|
|
82 |
2019.10.24 |
Watson.sk: Expresná zmluva po roztržke s fy Prospect - Primátor Klein si zarobil na problém
Článok |
|
|
83 |
2019.10.25 |
Mesto vystavilo fy Prospect faktúru č. 2115901005 na sumu 120 966,00 EUR za Zmluvnú pokutu za 120 dní omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela Dom B (0,05 % z ceny diela za každý deň = 1 008,05 EUR/deň). Okresný súd priznal mestu len 5 040,25 EUR (za 5 dní skutočného omeškania po zohľadnení 115 dní omeškania mesta s platbami). Zvyšok vzájomnej žaloby zamietol – tento zamietavý výrok krajský súd potvrdil (je právoplatný, mesto nemá nárok na vyššiu pokutu). Avšak aj vyhovujúci výrok o 5 040,25 EUR krajský súd zrušil a vrátil na nové konanie, pretože okresný súd nezohľadnil ďalšie omeškania mesta (10 dní skládka, omeškanie s kanalizáciou). V novom konaní môže byť zmluvná pokuta znížená na nulu. |
|
|
84 |
2019.12.20 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020191351 na sumu 25 512,78 EUR za riadne zazmluvnené práce podľa zmluvy o dielo (Technická vybavenosť). Mesto si túto faktúru jednostranne započítalo oproti zmluvnej pokute (31.12.2019). Okresný súd priznal Prospect nárok na zaplatenie tejto sumy. Výrok nebol napadnutý odvolaním – je právoplatný. Mesto musí zaplatiť. |
|
|
85 |
2020.01.08 |
Pravdepodobný dátum predaja 5000m2 pozemku IMMO-MEM pre Limenstone SK |
|
|
86 |
2020.02.19 |
Aktuality.sk: Kauza zlatých padákov: Bývalý primátor a prednosta Nových Zámkov za mreže nepôjdu
Clanok |
|
|
87 |
2020.07.22 |
Rozsudok Okresného súdu NZ vo veci žaloby fy Prospect s.r.o. voči 1. Mestu Nové Zámky a 2. fy IMMO-MEM s.r.o. o neplatnosti prevodu pozemku o výmere cca 5.000 m2 odčleneného geometrickým plánom od parcely registra „C“ parc. č. 1918/1-
2020-05-20: Uznesenie Krajský súd v Nitre zamietol návrh fy Prospect s.r.o. na priznanie odkladného účinku
Rozsudok |
|
|
88 |
2020.10.28 |
Inzerát na verejnú dražbu za vyvolávaciu cenu 1,400,000 Eur. Išlo o pozemky parc. č.1918/223 k.ú. NZ zastavané plochy a nádvoria o výmere 13,380 m2 za cenu 26,10 €/m2 spolu za sumu 349 218,-€ predalo Mesto NZ fy Prospect v r. 2016 |
|
|
89 |
2021.02.04 |
Kúpna zmluva o predaji parciel č. 1918/223, 1918/225, 1918/229 firmou Prospect firme LimestoneSK Považská 40 a zmluva o zriadení záložného práva v prospech fy Prospect s.r.o. |
|
|
90 |
2021.02.11 |
HNOnline: NAKA zadržala novozámockého primátora O. Kleina, podozrievajú ho z korupcie
Článok |
|
|
91 |
2021.02.19 |
Bytkomfort, s.r.o. podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Bytový komplex "SOHO RESIDENCE" Nové Zámky, Andovská ulica, na pozemkoch registra "C" par. č. 1918/172, 1918/227, 1918/228, v katastrálnom území Nové Zámky na stavbu SO 07.1 Teplovodná prípojka |
|
|
92 |
2021.08.20 |
Oznámenie o začatí stavebného konania na základe žiadosti Bytkomfortu s.r.o. zo dňa 2021.02.19 |
|
|
93 |
2021.09.21 |
Fy Prospect s.r.o. vystavila Mestu faktúru č. 1020210779 na sumu: 44 445,01 EUR za riadne zazmluvnené práce podľa zmluvy o dielo (Technická vybavenosť). Mesto si túto faktúru jednostranne započítalo oproti zmluvnej pokute (20.11.2021). Okresný súd priznal Prospect nárok na zaplatenie tejto sumy. Výrok nebol napadnutý odvolaním – je právoplatný. Mesto musí zaplatiť. |
|
|
94 |
2022.01.19 |
Watson.sk: Aký domov pre seniorov?! Obyvatelia Jeruzalemskej ulice bijú na poplach
Článok |
|
|
95 |
2022.01.26 |
Anonym vykopovazemina@gmail.com nahlásil Okresnému úradu odboru životného prostredia, že na ulici Vinohrady sa naváža veľké množstvo výkopovej zeminy pravdepodobne z neďalekej stavby. Začiatok kauzy "Skládka" |
|
|
96 |
2022.01.30 |
Watson.sk: Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...
Článok |
|
|
97 |
2022.04.17 |
My Nové Zámky: Proti výstavbe domova seniorov sú aj protestné hlasy, ľudia sa boja o súkromie či zeleň
Článok |
|
|
98 |
2022.11.02 |
Oznámenie OÚ NZ Odboru ŽP o začatí stavebného konania na vodnú stavbu „Obytný park Soho Residence II, Nové Zámky - objekty SO-1 1 Verejný vodovod, SO-13 Verejná kanalizácia, SO-15 a SO-1 6 Retencia zrážkových vôd so závlahou a vsakovanie"
Doc |
|
|
99 |
2022.11.03 |
Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 31.8.2022 podal Limestone SK, s.r.o. a na základe tohto preskúmania rozhodol a vydáva toto s t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu Obytný park Soho Residence II miesto stavby: Nové Zámky, Andovská ulica na pozemkoch registra "C" par. č. 1918/223, 1918/225, 1918/229 (stavba), na pozemkoch par. č. 1918/2, 1918/242, 1918/245, 1918/227, 1918/229 (prípojky) v k.ú. NZ. Členenie stavby:
- SO-01 Obytný dom (blok A) - SO-02 Obytný dom (blok B) - SO-03 Obytný dom (blok C) - SO-04 Obytný dom (blok D) - SO-07 Elektrický NN rozvod
- SO-08 Verejné osvetlenie - SO-09 Prístrešok pre komunálny odpad - SO-10 Telekomunikačná prípojka optického kábla - SO-17 Teplovodné rozvody pre obytný súbor Soho II (sekundárne rozvody)
Stavebné povolenie |
|
|
100 |
2022.12.06 |
Mesto Nové Zámky, ako špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 31.8.2022 podal Limestone SK, s.r.o. a na základe tohto preskúmania vydáva s t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu Obytný park Soho Residence II Nové Zámky SO-05 Dopravné riešenie Nové Zámky, Andovská ulica na pozemkoch registra "C" par.č. 1918/223, 1918/225, 1918/229 v k.ú. NZ
2022-11-04 Oznámenie o začatí stavebného konania, Stavebné povolenie |
|
|
101 |
2023.04.28 |
Rozsudok Okresného súdu Nové Zámky č.k. 15Cb/87/2021-521 vo veci žalobcu Prospect s.r.o. a žalovaného Mesto NZ a vo veci vzájomnej žaloby zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 69.957,79 EUR s 9% ročnými úrokmi z omeškania zo sumy 25.512,78EUR od 02.01.2020 do zaplatenia a zo sumy 44.445,01 EUR od 23.11.2021 do zaplatenia a vzostávajúcej časti žalobu žalobcu zamietol. O vzájomnej žalobe žalovaného rozhodol súd prvej inštancie tak, že zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému 5.040,25 EUR s 9% ročnými úrokmi z omeškania od07.11.2019 do zaplatenia a v zostávajúcej časti vzájomnú žalobu žalovaného zamietol. |
|
|
102 |
2023.07.07 |
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný park SOHO RESIDENCE II NZ miesto stavby: NZ, Andovská ulica na pozemkoch registra "C" par. č. 1918/223, 1918/225, 1918/229 v kú NZ, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Členenie stavby: SO-17 Teplovodné rozvody pre obytný park Soho Residence II (sekundárne rozvody)
2023-03-21 Návrh Bytkomfort na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, Rozhodnutie |
|
|
103 |
2023.11.20 |
Vystúpenie Juraja Martinku na Komisii majetkovoprávnej a verejného poriadku pri MsZ NZ s návrhom odkúpiť pozemok parc. č. 1918/234 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2990 m2 na Pažitnej a Andovskej ulici v NZ s tým, že na pozemku umiestni polyfunkčnú budovu v rámci ktorej bude pravdepodobne prevádzka kaderníctva, kaviarne, predškolského zariadenia a 4 byty
Zápisnica |
|
|
104 |
2024.01.22 |
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby RADOVÁ ZÁSTAVBA SOHO III pre spoločnosť Limestone SK. Miesto stavby: NZ, Andovská ulica, na pozemkoch registra "C" parc. č. 1918/223, 1918/227, 1918/294 v kú NZ.
2023-12-01 Žiadosť, Územné rozhodnutie |
|
|
105 |
2024.04.24 |
Mestské zastupiteľstvo prerokovávalo žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí kanalizácie a vodovodu v súvislosti s umiestnením vodnej stavby „Obytný park Soho Residence II, Nové Zámky – objekty SO – 11,Verejný vodovod, SO – 13 Verejná kanalizácia, SO – 15 a SO – 16 Retencia zrážkových vôd so závlahou a vsakovanie“ na základe Stavebného povolenia zo dňa 29.3.2023, vydaného Okresným úradom Nové Zámky, Odborom starostlivosti o životné prostredie spis. zn. OU-NZ-OSZP – 2023/004338-016.
Žiadosť, Návrh, Zápisnica |
|
|
106 |
2024.04.30 |
Rozsudok Okresného súdu Nitra vo veci "56Cb/6/2024" vo veci žalobcu Prospect s.r.o. voči žalovanému Mesto NZ, podľa ktorého je Žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania v sume 1 317,86 eura, zmluvnú pokutuv sume 3 006,41 eura s úrokom z omeškania 13,25% ročne zo sumy 3 006,41 eura od 07.09.2023 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur všetkodo 3 dní od právoplatnosti rozsudku.
doc1 |
|
|
107 |
2024.05.13 |
Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad na základe žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 11.3.2024 fy Limestone SK, s.r.o. vydal rozhodnutie pod č. 2353-13688/2024/192/MS na stavbu: "RADOVÁ ZÁSTAVBA SOHO III", miesto stavby: NZ, Andovská ulica, na pozemkoch registra "C" parc. č. 1918/223, 1918/227, 1918/294 v kú NZ.
2024-03-11 Žiadosť, Stavebné povolenie |
|
|
108 |
2024.06.10 |
Vznikla nahrávka stetnutia stavebného podnikateľa Martinku s dôchodkyňou Jolanou Benczeovou, nahratého zrejme bez jej vedomia. Dôchodkyňa žiada odškodné za škody spôsobené výstavbou bytoviek v jej bezprostrednom susedstve vo forme jedného bytu. Podnikateľ to odmieta a navrhuje, že odsadí stavbu nad rámec zákonnej vzdialenosti 2m o ďaľšieho pol metra, vybuduje betónový plot a na jej strane vysadí rýchlorastúce stromy. Nahrávka končí vetou p. podnikateľa: "Nedohodli sme sa... Skončí to tak, že bude meter na vás a bez plotu budete. Tak ako je tento projekt, tak to bude". |
|
|
109 |
2024.06.14 |
Účastníčka konania Mgr. Jolana Benczeová, Jeruzalemská 34, Nové Zámky v zákonnej lehote podala odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Nové Zámky ako stavebného úradu č. 2353-13688/2024/192/MS na stavbu: "RADOVÁ ZÁSTAVBA SOHO III"
2024-06-14 Upovedomenie o podanom odvolaní |
|
|
110 |
2024.06.25 |
Kúpna zmluva na 2-izb. byt Andovská 47 1. posch. č. 8 pre G. Katona v realitnom projekte podnikateľa Martinku
LV |
|
|
111 |
2024.07.04 |
Kúpna zmluva na 3-izb. byt Andovská 47 1. posch. č. 6 pre Karla Klein v realitnom projekte podnikateľa Martinku
LV |
|
|
112 |
2024.07.06 |
Watson.sk: Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu opatrovateľského centra a poškodili mesto o najmenej 200 tisíc Eur...
Článok |
|
|
113 |
2024.08.23 |
Úrad pre územné plánovanie Nitra odmietol odvolanie Jolany Benczeovej
2024-07-08 UPOVEDOMENIE O PREDLOŽENÍ ODVOLANIA A SPISU NA DRUHOSTUPŇOVÉ KONANIE, Rozhodnutie o odvolaní |
|
|
114 |
2024.08.24 |
Verejná obchodnú súťaž na predaj pozemku parc. č. 1918/234 o výmere 2990 m2 na Andovskej a Pažitnej ulici v Nových Zámkoch. Minimálna navrhovaná kúpna cena: 305 279,- eur
VOS, Návrh kúpnej zmluvy, 2024-09-19 Návrh kúpnej zmluvy FORA -STAV, 2024-09-19 Návrh kúpnej zmluvy PRO-ORTOP Medical, 2024-09-23 Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhodnotenie verejno-obchodných súťaží, 2024-09-23 Vyhodnotenie |
|
|
115 |
2024.10.05 |
Watson.sk: MUDr. Jaššovi vyfúkli dohodnutú mestskú parcelu priamo spred nosa...
Článok |
|
|
116 |
2024.12.06 |
Protokol o vytýčení hranice SOHO Residence/Limestone SK/Benczeová Jolana
Protokol |
|
|
117 |
2025.07.24 |
Watson.sk: Magister Klein vybavil: obyvatelia rodinných domov na Pažitnej-Jeruzalemskej sa ocitli na sídlisku...
Článok |
|
|
118 |
2025.07.29 |
Zmena stavby pred dokončením "Novostavba rodinného domu B" miesto stavby: Nové Zámky, Jeruzalemská ulica
2024-07-26_Stavebne_povolenie_B, 2025-06-30_Zacatie_konania_o_zmene_B, 2025-07-29_Povolenie_zmeny_B |
|
|
119 |
2025.08.19 |
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave vo veci sp. z. "2Cob/132/2024" o odvolaní žalovaného Mesto NZ voči žalobcovi Prospect s.r.o. o tom, že rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 56Cb/6/2024 - 135 zo dňa 30.4.2024 vo výrokoch I. a III. p o t v r d z u j e.
doc1 |
|
|
120 |
2025.09.21 |
Watson.sk: Dokumenty doby: Ponuka na dobrovoľný výkup domu pod hrozbou vyvlastnenia z roku 1989
Článok |
|
|
121 |
2025.09.25 |
Watson.sk: Dokumenty jedného zápasu časť 2: Obštrukcie samosprávy pri vydaní vyvlastnených domov obyvateľom ul. Jeruzalemská-Andovská (1989–1994)
Článok |
|
|
122 |
2025.09.26 |
Zmena stavby pred dokončením "Novostavba rodinného domu A" miesto stavby: Nové Zámky, Jeruzalemská ulica
2024-07-26_Stavebne_povolenie_A, 2025-09-01_Zacatie_konania_o_zmene_A, 2025-09-26_Povolenie_zmeny_A |
|
|
123 |
2025.10.05 |
Watson.sk: Sídlisko Západ Nové Zámky: História jedného sociálneho experimentu
Článok |
|
|
124 |
2025.10.09 |
Watson.sk: Dráma v troch dejstvách. Ako primátor O. Klein v r. 2015-2017 predal developerom pozemky pôvodne určené na mestské nájomné domy na Andovskej ulici
Článok |
|
|
125 |
2025.10.15 |
Watson.sk: Dokumenty doby. Kamienok do mozaiky histórie novozámockého sídliska Západ
Článok |
|
|
126 |
2025.10.18 |
Watson.sk: Chronológia novozámockého sídliska Západ
Článok |
|
|
127 |
2025.11.26 |
Rozsudok Krajského súdu vo veci sp. z. "7Cob/152/2023" o odvolaní žalobcu Mesto NZ voči žalovanému Prospect s.r.o. o tom, že I. rozsudok Okresného súdu NZ č.k. 15Cb/87/2021-521 zo dňa 28.04.2024 vo výroku II. o zaplatenie sumy 43.364,76 zrušuje a vec vracia súdu prvej inštancie na ďalšiekonanie a nové rozhodnutie. II. vo výroku III., IV. a VI. zrušuje a vec vracia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. III. rozsudok vo výroku V. potvrdzuje.
doc1 |
|